工程油漆班组承包协议

时间:2022-12-20 09:59:30 协议 我要投稿

工程油漆班组承包协议

  在现在社会,各种协议频频出现,签订了协议就有了法律依靠。那么什么样的协议才是有效的呢?下面是小编精心整理的工程油漆班组承包协议,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程油漆班组承包协议

工程油漆班组承包协议1

  发包方(以下简称甲方):_________

  住所:_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  住所:_________

  甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的互相配合,确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成,并结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,一致同意后签订以下条款,双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、建设单位:___________________________

  2、工程名称:_________

  3、结构类型:_________

  4、工程地址:_________

  5、承包范围:_________

  6、工程造价:_________

  7、付款方式:_________

  8、油漆工班组长:_________

  二、承包工程内容

  内墙:保持平整度阴角层高下线包边_____mm,_______元/平方。

  外墙:两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元/平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。

  三、质量要求

  按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。

  四、工期

  1、计划开工日期_______年____月____日,计划完工日期_______年____月____日,共_____日历天。

  2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。

  五、安全管理

  1、乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。

  2、进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。

  3、由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均有乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。

  4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。

  5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。

  六、乙方义务

  1、乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。

  2、乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。

  3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。

  4、乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。

  八、违约责任

  在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。

  九、争议解决

  在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的'问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

  十、附则

  本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。

  本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。

  甲方:_________

  代表人:_________

  签订地点:_________

  签订日期:_________

  乙方:_________

  责任人:_________

  签订地点:_________

  签订日期:_________

工程油漆班组承包协议2

  发包方(以下简称甲方):住所:承包方(以下简称乙方):住所:风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的互相配合,确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成,并结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,一致同意后签订以下条款,双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、建设单位:

  2、工程名称:

  3、结构类型:

  4、工程地址:

  5、承包范围:

  6、工程造价:

  7、付款方式:

  8、油漆工班组长:

  二、承包工程内容内墙:保持平整度阴角层高下线包边_____,_______元平方。外墙:两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元平方。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  三、质量要求按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。

  四、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  1、计划开工日期________年____月____日,计划完工日期________年____月____日,共____日历天。

  2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。

  五、安全管理

  1、乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。

  2、进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。

  3、由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均有乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。

  4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。

  5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。

  六、乙方义务

  1、乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。

  2、乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。

  3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。

  4、乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  八、违约责任在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。

  九、争议解决在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

  十、附则本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。

  甲方:代表人:签订地点:签订日期:乙方:责任人:签订地点:签订日期:

【工程油漆班组承包协议】相关文章:

工程泥水搬运班组承包协议12-19

环保油漆购买协议12-07

成品油漆购买协议11-29

钢结构工程承包协议12-02

私人餐厅承包协议12-17

项目施工承包协议12-09

二人合伙工程承包的协议书(精选16篇)11-25

内部风险抵押承包工程项目协议11-23

店铺承包经营协议12-15

分店承包经营协议12-10