补偿申请书

时间:2024-11-13 08:20:09 申请书 我要投稿

补偿申请书范文

  在当今社会高速发展的今天申请书在生活中的使用越来越广泛,申请书是我们平时提出请求的一种书信。为了让您不再为写申请书头疼,以下是小编帮大家整理的补偿申请书范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

补偿申请书范文

补偿申请书范文1

尊敬的燕山大学里仁学院领导:

  我叫xxx,20xx年2月19日出生,家住盐城市盐都区大纵湖镇振兴村六组120号。20xx年1月进入您单位工作至今,担任保洁员,合同为每年一签,最后一次签至20xx年12月。在20xx年9月的一次劳动中,不慎摔裂膝盖髌骨,在家休养6个月。依据劳动合同法和工伤保险等法律规定,请学校考虑到我实际情况,酌情对我进行经济补偿。

  请求事项:

  一、请求支付我工作7年来的经济补偿金4900元。

  [20xx年1月-20xx年12月]

  二、请求支付我因工负伤的各种补偿金共计3500。

  1、治疗费1000元;

  2、伙食补助费1000元;

  3、交通费500元;

  4、护理费1000元。

  三、请求支付我因伤期间由我支付给替代劳动者的报酬4200元。

  受伤非本人蓄意违章、违法,应该属工伤。而且支付给我岗位替换劳动者的报酬不应由我支付。[6个月,每月700元]

  上述费用总计:12400元

  事实和理由:

  一、关于经济补偿金。

  1、我与师范学院之间的劳动关系,应属劳动法及相关法规的调整范围。《劳动法》第2条第2款规定“国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者,依照本法执行。”说明机关、事业组织及社会团体与劳动者存在劳动合同关系。

  2、我自20xx年1月直到今天,一直在您单位工作,虽然合同一年一签,但我在您单位工作年限已有7年,20xx年1月,单位提前解除了本该7月到期的合同而改为1月重新签订,当时并没有给我任何补偿,所以按照下面法律规定,您应该补偿我7个月工资。

  《劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的.年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所除或者终止前十二个月的平均工资。

  劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》劳部发〔1994〕481号第五条规定:“经过劳动合同当事人协商一致,由用人单位解除劳动合同的,用人单位应根据劳动者在本单位工作年限,每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月。工作不满一年的按一年的标准发给经济补偿金”。

  根据上述规定,解除劳动合同,如果是用人单位提出的,必须要依法支付劳动者经济补偿金,如果是劳动者主动提出的,则没有相应规定。

  二、职工发生工伤医疗待遇规定

  单位至今未给予我工伤待遇,不符和下述规定。

  《工伤保险条例》第29条的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。具体包括:

  1、治疗费。

  2、伙食补助费。

  3、交通费。

  4、工资福利。

  5、护理费。对于没有给职工办理工伤保险的企业,这些费用都要按照相应标准由企业支付。

  《江苏省城镇企业职工工伤保险规定》第九条工伤事故发生后,企业应当在15天之内,特殊情况不超过30天,向当地劳动保障行政部门提出工伤报告,申请工伤认定。逾期不报告的,由企业负责按本规定的待遇标准支付工伤费用。

  三、工伤停工留薪期间工资待遇规定

  [工伤保险条例]第三十一条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文2

尊敬县卫生局、农合办领导:

  您们好!我叫xxx、女、苗族、35岁。毕业于沅陵县卫校中医士专业,于通过省乡村医生考试,20xx年通过国家执业助理医师考试。自19担任马底驿村乡村医生工作以来,一直从事我村卫生室疾病预防、妇幼保健、残疾康复、健康教育、计划生育、和常见病、多发病的初级诊治以及诊断明确的慢性病治疗等卫生工作。在工作中严格执行各项工作制度、诊疗常规和操作规程,热情周到地接待并认真负责处理每一位病人,最大程度上避免了误诊误治,群众的满意度高。在实践中不断加强业务理论学习,提高自己业务技术水平,曾多次参加上级_门组织的考核和业务培训,均达合格标准.

  十多年来,本人认认真真工作,踏踏实实做事,从未发生一起医疗事故,也从未同病人发生一起纠纷,在卫生局卫生局、马底驿镇政府、镇农村卫生工作管理站及马底驿村村委的领导下,紧紧围绕农村卫生发展大局,认真开展各项医疗工作,全面贯彻执行各级领导安排和布置的各项任务。20xx年开展农村合作医疗以来,积极协助村干部做好宣传工作,主动向村民介绍新型农村合作医疗内容及补偿办法。

  马底驿村卫生室是卫生局批准,取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构,占地面积70余㎡,建筑面积140㎡,业务用房60㎡;诊断室、治疗室、注射室及药房四室建设齐全并按规定分开;配备有中药柜2个、西药柜4个、病床2床、功能注射台1个、医用消毒柜1个、业务专用电冰箱1台、电脑1台等(已开通宽带)。本卫生室与马底驿村村委会相邻,地处村中心地带,也是周边几个行政村的中心地缘,交通较为便捷,水电设施相对齐全,群众居住非常集中。能及时接诊本村患者,做到小病不出村,基本上缓解了广大村民看病难、看病贵的问题。

  全村所辖人口1952人,20xx年参合人数1300人,20xx年参合人数1452人,20xx年参合人数1755人。人民群众对新型农村合作医疗的`认识逐步增强,参加新型农村合作医疗的热情逐年提高。但近年来大部分群众反映门诊及日常小病得不到补偿,一些困难家庭的慢性病患者治疗有相当大的经济压力,甚至有的患者不能接受常规治疗,因此广大群众对开展农村合作医疗门诊定点补偿的愿望十分迫切。

  综合以上所述情况,特此申请在马底驿村卫生室设立新型农村合作医疗门诊补偿点,迫切希望领导研究批准!

  20xx年2月24日

补偿申请书范文3

  申请人:____

  被申请人:____

  法定代表:____

  申诉请求:____

  一、依法裁决被申请人现金支付申请人未与劳动者订立书面劳动合同20____年9月8日到20____年10月9日双倍工资计20xx元;

  二、依法裁决被申请人现金支付申请人一个半个月工资的经济补偿金计4469元;

  三、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年9月和20____年1月至2月单位应缴纳社会劳动保险费1650元

  四、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年9月至20____年3月加班工资元(112小时元/小时倍=)

  五、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年12月1日至20____年3月5日工资元

  六、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年1月至2月的住房公积金200元(每月100)

  七、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年年终奖2750元。合计金额:元

  事实与理由:

  申请人于20____年09月08日起与被申请人建立劳动关系,当时被申请人口诉试用期为一个月,工资为20xx元;第二个月转正后每个月工资为2500元。直至10月9日为止,被申请人都没与申请人签定书面劳动合同,被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险。

  现根据《劳动合同法》第八十二条规定用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍工资。因此被申请人应该支付日到日工资计20xx元;根据《劳动合同法》第四十七条规定:经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿,计4469元(一年半)被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险,单位应缴纳社会劳动保险费为劳动者实收工资的20%共计1650元。被申请人未按时支付20____年12月1日至20____年3月5日工资元和年终奖一个月工资2750元。

  被申请人没有为申请人缴纳20____年1月至2月住房公积金200元。根据劳动部《关于印发<工资支付暂行规定>的'通知》,应按以下标准支付工资:用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资;因此被申请人现金支付申请人20____年9月至20____年3月加班工资元(112小时元/小时倍=)

  申请人:____(签名或签章)

  ____年____月____日

补偿申请书范文4

  各位领导:

  关爱弱势群体,共建和谐社会,就本单位社会化管理我们共同提出我们的要求,我们自20xx年到本单位以来直至今日,应上的各类保险,因各种原因一直未能得到落实,现今本单位社会化管理正在稳步推进,我们也欢迎和支持社会化管理早日完成,这不仅关系到单位正规化建设也关系到我们个人切身利益,为了避免日后与挂靠单位或本单位的扯皮纠纷,我们想将20xx年之前单位未能为我们个人补交的.保险,现在以现金的形式补偿给我们,就我们个人而言保险才是我们个人将来的保障,因社保管理制度等原因,补缴保险已经是不太可能了,只有现金补偿是最好的方法。

  望领导给予考虑

  申请人:

  20xx年8月5日

补偿申请书范文5

  xx公司人事行政办公室:

  因公司搬迁至xxx地,劳动合同订立时所依据的客观情况(工作地点)发生重大变化,致使劳动合同无法履行,且公司与我们协商未能就变更劳动合同内容达成协议的。根据《劳动合同法》第四十条第三项规定,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。另《劳动合同法》第四十六条第三项规定,应当向劳动者支付经济补偿。并按照《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的.标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。依据《劳动合同法》相关规定,要求公司依法与我解除劳动合同,并按照法律规定进行经济补偿。

  特此申请

  20xx年2月24日

补偿申请书范文6

x局:

  我是xx局所属企业的会计xx。

  20xx年,由于发现企业短款,向上级领导汇报后,我的处境更加艰难。20xx年,我服从检疫局人事处的安排,调入检疫局所属企业华津进出口商品服务公司工作。调入之时,被降了工资和多项福利待遇。调入之后又被增加超负荷的工作量。长期以来,国家的物价多次涨,全民长工资。而我没享受过一分钱的长价待遇,甚至连工龄工资都不能长!造成我精神压抑,生活困难!

  现在,我申请补偿。

  一、在职期间:(20xx年4月_20xx年9月,共计xxx个月。)被直接减少部分:

  1、每月被降工资300、通信费50、水费20、洗衣费60、理发费个月约29xxx元;

  2、企业内部发放的节日补助:四大节日(五一、八月十五、元旦、春节),(原每次xxx元,现每次xxx元)每年4次,五年共计4xxx元;

  3、上级部门(机关中心、局工会)在四大节日发放的.实物及购物卡等。合计每次xxx元,每年4次,五年共计10xxx元。

  4、加班费:”xxx人“都有。每月xxx元。五年共计7xxx元。

  5、工作服:全局职工包括临时工都有。每年1xxx元。共5xxx元。

  二、额外增加的马慧云会计的工作(20xx年5月__20xx年12月共xxx个月)每月xxx元共31xxx元。

  三、额外增加的口岸卫技收费员工作(20xx年5__12月)8个月每月900(1000-100),共7xxx元。

  四、20xx年10月之前享受正式职工的半奖每月xxx元。xxx个月42xxx元;年底双新七年7xxx元。共49xxx元。

  六、20xx年__20xx年期间国家物价上涨,全民长工资,本人一分没长。五年xxx元,共32xxx元。

  七、长期一人担任两个企业会计兼出纳员工作,并且保管银行预留印鉴的风险管理费。每户每月xxx元,xxx个月,共13xxx元。

  八、对退休后的影响:

  1、暂按每月影响退休金xxx元计算:中国人平均寿命72岁,22年共105xxx元。

  2、……

  合计:贰拾九万贰肆仟肆百捌伍拾元整。294xxx元。

  请批准

  20xx年2月24日

补偿申请书范文7

海口市美兰区灵山镇片区旧改拆迁办公室:

  海南恒盛龙实业有限公司于20xx年注册成立,公司地点位于海榆大道灵山镇98号,公司主要经营废品收购,公司场地于20xx年与灵山镇群山一队租用,面积8亩,公司经营了五年,解决了二十二个农民就业,运转正常。公司场地现里尚存槽钢、铁管、角铁等约200吨,废铁约500吨。

  我们公司经营场地属于灵山镇片区旧改范围内,属被拆迁单位,我们单位对拆迁完全同意,坚决支持,只要求拆迁办对公司被拆迁的各项补偿要符合事实,合情合理地补偿,以免造成我公司的太大损失就行了。具体的要求如下:

  一、我公司经营场地8亩,原来是一块低娃地,后来我们填土平整5300立方,每立方花了25元,共花了xx元。

  二、在场地内建设配套设施:打口径井一个,花了xx元;装电入户花了xx元;购买三相电线300米花了xx元;种树8棵,现值元;共xx元。

  三、现公司场地上存放的'废钢废铁共700吨要搬迁,装车费、运输费每吨共需元,共需元。

  四、我们公司经营有效期还有七年,现公司场地被拆迁后,我们还要找地租用经营,估计要用6个月的时间才能找到地,在找地期间,公司22名合同工每人每月要发放生活费元,6个月共要发放生活费元。

  五、公司砖铁结构房平方,按评估价每平方xx元,计xx元,简易房平方,按评估价每平方元,计xx元;围墙平方,按评估价每平方元,计xx元;铁门1个平方,按评估价每平方元,计xx元。公司房产评估价共计xx元。

  以上五项被拆迁造成的损失共xx元。为了让我公司继续保持正常营业,特申请贵办派人深入调查核实、评估,给我们合情合理地补偿,恳请审批!

  特此申请!

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文8

尊敬的经理:

  作为一名在酒店工作了大半年的员工,我对酒店有着一种格外亲切的感觉。每一个人在他年轻的时候,都有很多第一次,我当然也不例外。

  我的第一份工作是在酒店,我最青春的三年也是在酒店度过的。在这里,我学会了很多东西,能够跟同事们在一起工作,我觉得很开心,这里的每一位都是我的大哥大姐,我的叔叔阿姨,是他们教给了我在学校里面学不到的知识,如何为人、如何处事、如何工作……在酒店里,领导们也对我十分的关心,从刚进入酒店开始,我就感受到从上至下的温暖。因为我是酒店里年龄还一般,还不算小,也从来没有在这么大的集体里生活过,自然而然的,心里面就会产生一种被呵护的感觉。这是一种以前在集体里未曾有过的感觉,很温馨,很自豪,而且它一直陪伴着我,直到我离开……

  但这种感觉不会随着我的`离开而走远,我想我永远也不会忘记,毕竟我曾经生活在一个温暖而又温馨的集体里。还记得第一次跟您近距离接触和认识是在xx年xx月xx日。随着时间的流逝,斗转星移,您多年积累的工作经验与个人才华也得到充分的施展。您是我们酒店的经理。

  在我上班之前,制定了一系列的政策与方针,重新定位了酒店的经营策略,不断地尝试新的机制与奖励、分配办法,力争让酒店的经济效益不断迈上新高,也让酒店员工的福利待遇如芝麻开花一般节节高樊。这才是为员工谋利益的举动,这才是一位被员工在心里面所认可的经理。

  而我,作为这个集体的一份子,更加感觉到您对员工的关心与培养。您肯定想到,酒店要想在竞争激烈的社会中立于不败之地,人才的培养与发展是不可忽视的环节之一。由于我自身能力的不足,近期的工作让我觉得力不从心,所以想公司提出了辞呈,忘领导批准。

敬礼!

  20xx年2月24日

补偿申请书范文9

  一、关于当事人基本情况部分

  (一)申请再审的当事人,列为“再审申请人”。被申请方列为“被申请人”,未提出再审申请或者未被列为被申请人的原审其他当事人按照其在一审、二审中的诉讼地位依次列明,如“一审原告、二审被上诉人”。对不予受理裁定申请再审的案件,只列再审申请人。

  (二)“再审申请人”、“被申请人”后的括号中按照“一审原告、反诉被告/或一审被告、反诉原告、二审上诉人/或二审被上诉人”列明当事人在一审、二审中的诉讼地位。

  (三)当事人名称变化的,在名称后加括号注明原名称。

  (四)当事人是自然人的,列明姓名、性别、民族、出生日期、职业、住址;自然人职业不明确的,可以不表述;外国籍或港澳台地区的自然人,应注明其国籍及所处地区。当事人是法人或者其他组织的,列明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。

  (五)当事人是自然人的,住址写为“住(具体地址)”;当事人是法人或者其他组织的,住所写为“住所地:(营业执照上载明的住所)”。

  当事人住址或住所在市辖区的,写为“xx省(直辖市、自治区)xx市xx区(具体地址)”;当事人住址或住所在市辖县、市辖县级市的,写为“xx省(直辖市、自治区)xx县(市)(具体地址)”,不写所在地级市(地区)。如有两个以上当事人住址相同,应当分别写明,不能用“住址同上”代替。

  (六)法人或者其他组织的法定代表人或主要负责人写为“法定代表人(或负责人):xxx,该公司(或厂、村委会等)董事长(或厂长、主任等职务)”。

  法人或者其他组织的工作人员受所在单位委托代为诉讼的,写为“委托代理人:xxx,该公司(或厂、村委会等)工作人员(可写明职务)”。

  委托代理人是当事人的近亲属或者当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民的,写为“委托代理人:xxx,性别,民族,出生日期,职业,住址”。委托代理人是当事人近亲属的,还应当在住址之后注明其与当事人的关系。

  (八)诉讼地位与当事人姓名或名称、代理人姓名之间用冒号隔开。

  (九)一方当事人死亡,其继承人明确表示参加诉讼的,列其继承人为当事人,但应在其后加括号注明其与原当事人的关系。

  二、诉讼请求部分

  (一)本部分首句表述为“依法撤销xxx人民法院的(20xx)x法民x字第xxxx号民事判决”;

  (二)请求依法改判xxx;

  (三)原一、二审的诉讼费用由被申请人承担。

  三、关于申请再审的事实与理由部分

  (一)对于申请再审的事实与理由应当进行总体概括,做到简洁、准确、全面、有逻辑地阐述,并举以相关的证据、法律依据予以辅证。

  (二)申请再审的事实与理由有多个,且分为多级层次的,结构层次序数依次按照“(一)”、“1.”和“(1)”写明,应注意“(一)”和“(1)”之后不加顿号,结构层次序数中的阿拉伯数字右下用圆点,不用逗号或顿号;只有一级层次的,结构层次序数写为“(一)”、“(二)”、“(三)”;有两级层次的,写为“(一)”、“1.”;有三级层次的,写为“(一)”、“1.”、“(1)”。

  (三)在表述申请再审的.法律依据时应表述为“xxx依据《_民事诉讼法》第二百条第x项的规定申请再审”。条、项的序号应用汉字注明,项的序号不加括号。

  四、尾部部分

  (一)致送法院。正文的最后一行后回车另起一行,向右缩进两个汉字的距离,写“此致”,回车另起一行,顶格写“最高人民法院。”

  (二)再审申请人信息。距致送的法院一行文字三个空行后另起一行,写明再审申请人全称“再审申请人:xxx”,最后一个字距页面右边界两个文字的距离。再审申请人为单位的,须加盖公章并保证印模清晰可辨;再审申请人为自然人的,须签名并按手印。

  (三)申请再审时间信息。在落款后另起一行,均用中文大写写明申请再审的时间,如“二0一四年十月十日”,位于“再审申请人:xxx”中间的位置,与前一行的段间距为一行。

  五、几点技术性要求

  (一)为避免引起歧义,申请书中不使用“原审”的表述,应当指出具体审级,如“一审法院”、“二审判决”。

  (二)当事人基本情况部分用全称,其余部分用简称并与原审裁判文书中当事人的简称保持一致,不使用“再审申请人、被申请人”等代称。出现次数很少的当事人不必使用简称。

  (三)第一次引用法律或司法解释的,应写明全称并注明简称,如《_合同法》(以下简称合同法),此后使用该简称不加书名号。引用次数很少的法律或司法解释不必使用简称。

  (四)引用法律法规条文,应当用汉字注明条文序号,如《_合同法》第六十六条。引用司法解释,司法解释条文序号使用汉字的,用汉字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用<_合同法>若干问题的解释(二)》第十条;司法解释条文序号使用阿拉伯数字的,用阿拉伯数字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用<_民事诉讼法>若干问题的意见》第1条。

  (五)五位及五位以上的阿拉伯数字,数字应当连续写,数字中间不加空格或分节号,如123456元;尾数零多的,可以改写为以万、亿作单位的数,如100000元可以写作10万元。一个用阿拉伯数字书写的多位数不能移行。

补偿申请书范文10

各级人民政府:

  本着实事求是,和有关政府对拆迁安置补偿的相关政策及拆迁文件为依据,经本人五年来损失数据考证,要求补偿金额数据如下:

  执照18000元

  人员工资414000元

  原材料损失23500元

  拆除搬运23763元

  机械存放过渡平米x15x12x2168300元

  机械存放超期平米x22x6月613800元

  不能生产损失150000元

  设备折旧(420500+52200)x70%330890元

  合计1742253元

  特此申请

  20xx年2月24日

补偿申请书范文11

  申请人(房屋场地承租人):_________

  负责人:_________

  被拆迁人(房屋场地出租人):_________

  拆迁人:_________

  拆迁补偿与安置事由简介:

  __年__月,申请人__。

  上述事实有租赁合同、医院批文、营业证照、证人证言、附表一、附表二等为证。

  请求事项:

  1、请求支付安神精神病院拆迁搬迁补助费0.9万元。

  2、请求支付承租房屋场地期间,增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用共计28万元。以上各项费用清单详见附表3.

  3、请求支付安神精神病院由于拆迁造成的停业损失共计49万元。

  4、请求支付安神精神病院临时安置补助费11.52万元。

  5、请求支付经营期间的广告费用投入共计8.5万元。

  6、请求支付由于拆迁造成的医疗设备的拆装、调试、校准(_光机、B超、心脑电图、化验设备、宽带)等费用约0.6万元。7请求为我院指定划拨医院用地4亩作为对我医院的拆迁安置补偿。

  具体事实理由和法律依据:

  1、请求支付安神精神病院搬迁补助费0.9万元。《城市房屋拆迁管理条例》第三十一条拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费。

  由于我医院属于精神病院,属于特殊中的特殊行业,实行房屋产权调换多有不便,为了支持国家旧城改造和新亮美工程这一利国利民的公益事业,我院打算自行安排办公和住院处所,请求拆迁人将搬迁补助费0.9万元一次性支付我院,因为我医院是被拆迁房屋的承租人即直接使用人,依照国家法律规定被拆迁房屋的搬迁补助费应支付给直接使用人。

  2、请求支付承租期间,增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用共计28万元。

  以上各项费用清单见附表3. 《城市房屋拆迁管理条例》第二十六条拆迁公益事业用房的,拆迁人应当依照有关法律、法规的规定和城市规划的要求予以重建,或者给予货币补偿。安神精神病医院是一个面向全社会的公益事业单位,为巴彦淖尔的和谐与稳定,为巴彦淖尔人民的生命健康和安全做出了应有的贡献。

  同时也为安排下岗人员、促进再就业提供了岗位和机会。安神精神病医院作为承租人与出租人杜耀山签订了五年的租赁合同,并经出租人同意对所租房屋增建、添建了附属设施(厕所、水房、界墙、走廊、锅炉房、院墙加高等),对房屋内部结构进行了改造,并对房屋进行了内外装饰装璜共花费28万元(含工钱)。

  恳请各位领导以天下为公,善待公益事业,公平安置补偿,让精神病人病有所医,让医院经营管理者的投入得到应有回报,让社会得到和谐安定。让人民健康有保障,让社会和谐有基础,让下岗人员有饭吃。

  3、请求支付安神精神病院停业损失补偿共计49万元。按照《城市房屋拆迁管理条例》第三十三条因拆迁非住宅房屋造成停产、停业的,拆迁人应当给予适当补偿。

  首先,本医院是一个营利性的公益事业单位,年接待病人20xx人次,日常住院病人20人左右,根据过去几年接待病人的情况来看,月收入在3.5万元人民币。由于拆迁会造成我院停业至少6个月(需重新找合适的地方、安排后勤吃住、安装安全防范和隔离监护设施等);再加上,医院搬迁给病人和广大患者带来极大的不便,该找的找不见,找见的也由于医院条件发生变化(吃住、安全、监护)不愿住院接受治疗,所以还需重置上述医疗、护理、安全监护以及吃住等医疗服务设施和条件,我院在20xx年建院时花费3个月的时间、耗费资金28万元,包括对房屋的结构改造,装修、添建安全防护装置等。

  总之,这次拆迁对我院造成的停业损失是巨大的,损失达到49万元。

  4、请求支付安神精神病院临时安置补助费11.52万元。《城市房屋拆迁管理条例》第三十一条第二款,在过渡期限内,被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的,拆迁人应当支付临时安置补助费。作为承租人的`安神精神病院是拆迁房产的使用人,由于行业特殊,要求自行过渡安置,按照拆迁条例“谁使用补偿谁”的原则,依其实际承租使用的面积(所租房屋建筑面积1049.35平方米,占地总面积2752.73平方米),安神精神病医院应当获得临时安置补助费11.52万元。

  5、经营期间的广告投入费用共计8.5万元。请求政府考虑我精神病医院的行业特殊性和为社会的和谐安定所做的贡献,以及拆迁给我医院造成的损失,合理支付广告费用投入。

  6、设备拆装、调试、校准(X光机、B超、心脑电图、化验设备、宽带)等费用约0.6万元。《内蒙古自治区城市房屋拆迁管理条例》第39条“…..被拆除非住宅房屋使用人因设备拆装、搬迁所需要的费用,由拆迁人付给一次性补助费。”

  7、请求政府以天下为公,以社会和谐为己任,善待公益事业,为我院指定划拨医院用地4亩作为对我医院的拆迁安置补偿。

  申请人:___

  负责人:___

  ___年___月___日

  附:

  1、租赁前杜耀山养殖场平面图(附一);

  2、租赁后安神精神病院平面图(附二);

  3、增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用清单(附表三);

  4、政府批文;

  5、租赁合同;

  6、营业执照;

  7、证人证言

  8、第十三条拆迁人与被拆迁人。

补偿申请书范文12

  致:__________________监理有限公司

  兹有我施工单位施工的__________________工程,在20____年____月____日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。

  经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于20____年____月____日正式停工待命。为了保证复工后的`正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

  停工期间发生的费用及损失如下:

  1、施工人员的误工费;

  2、项目部管理人员的管理费;

  3、机械设备的闲置费;

  4、材料损失的补偿费。

  我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

  申请人:______

  20____年____月____日

补偿申请书范文13

  申诉人:xxx

  电话:xxx

  住所地:xxx

  被诉人:xxx有限公司

  法定代表人:xxx

  住所地:xxx

  仲裁请求:

  由被诉人承担经济补偿金7000元。

  事实与理由:

  申诉人于20xx年到被诉单位上班,从事专业的拉丝工作,合同每年一签,合同约定每月保底工资是1000元,到了20xx年6月30日,被诉人关闭了拉丝车间,要求申诉人到另一个车间参加劳动,可是申诉人根本不会操作,无法适应新的工种。因此,正在履行的劳动合同发生了的变更,改变了原有工种,造成了劳动合同中止。

  根据国家劳动法规定:劳动者不能胜任新的工作,经过培训也不能胜任工作的,由用人单位解除劳动合同的.,应给予经济补偿金。补偿标准为按职工在本企业的工作年限,每工作一年支付一个月工资,现在申诉人在公司已经工作了6年,应得到7个月的平均工资。即7*1000元=7000元的补偿金。在签订劳动合同后,被诉方一直没有给申诉人办理社会保险,损害了申诉人的合法权益。劳动法规定:建立用工关系,必须要签订合同和办理社会保险。原劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法(劳动部1994年12月3日发布)》第十条规定:用人单位解除劳动合同后,未按规定给予劳动者经济补偿的,除全额发给经济补偿金外,还须按该经济补偿金数额的百分之五十支付额外经济补偿金。2、未依法为劳动者缴纳社会保险费的;用人单位未缴纳社会保险费或者缴纳标准低于法定标准的,均为未依法为劳动者缴纳社会保险费,申请人可以要求解除劳动合同,中止劳动关系。至此,被申诉人与申诉人解除劳动关系,必须给予经济补偿金。

  综上所述,申诉人根据有关规定,享有仲裁请求所述的权利。为了维护申诉人的合法权益,特向仲裁委员会委申请仲裁,请依法公正裁决。

  xx市劳动争议仲裁委员会

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文14

尊敬的领导:

  我很遗憾由于自己的一些个人原因的影响使得自己无法再为公司做出相应的贡献。因此,在这个时候向学校正式提出辞职。

  来到公司也已经大半年了,在这段时间里得到了学校各位同事和领导的多方帮助,我非常感谢各位同事和领导。正是在这里我有过欢笑,也有过泪水,更有过收获。学校平等的人际关系和开明的工作作风,以及吴老师、朱老师的关心一度让我有着找到了依靠的感觉。在不久之前我还在庆幸自己被这个集体接受,并认为能在这里发挥自己的才能,实现自己的价值,但是现实是讽刺的,由于自身与家庭种种原因我不得不选择离开。

  我是一个独在异乡的女孩子,身边没有亲人使得父母很是放心不下,所以父母一直想让我回家,在家里给我找了个文职的工作,星期一到星期五上班。虽然工资待遇都没办法跟小院士相比,但毕竟家在那里。在外面待久了我也很羡慕那些一回到家就有热腾腾的.晚餐吃、能看见家人宠溺的笑的同事。

  我想家也很舍不得陪伴我一起成长的你们,所以我很矛盾,因为选择离开,无疑是辜负了您和学校对我的期望.经过几天的思想斗争和慎重考虑,今天我终于鼓起勇气写了这封辞职信,就像我鼓起勇气选择的人生道路。希望您原谅我。我是怀念这三尺讲台的,能为小院士效力的日子不多了,我一定会把好自己最后一班岗,做好自己的本职工作。

  在这里我只能对你们说句对不起。

  我希望公司领导能在百忙之中抽出时间受理我的离职事项。

  感谢诸位在我在公司期间给予我的信任和支持,并祝小院士越来越好。所以有同事和朋友们在工作和活动中取得更大的成绩。

敬礼!

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文15

柞水县住房建设局:

  兹有申请人xxx,男,汉族,城镇居民,住xxx。房屋是八十年代修建的,由于当时的资金困难,防震意识淡薄,导致结构及其的.不合理:首先是各层都没有打圈梁,楼板直接架在砖墙上,上下水都在外面,电线路也是明路,也已老化,造成各处都有隐患,一直现在多处出现裂缝,房顶漏水,一到冬季水管冻裂没有水吃,线路老化已发生多次断电失火等情况,房屋已成危房,如遇到什么情况,马上就倒塌的可能,综上所述绝不是骇人听闻而是事实,它严重的威协着我们全家的生命安全和财产的损失。我们家共有10口人,都住在一个楼上,父母已年过花甲,身体也不好,父亲是眼睛残疾人,原是农民都没有工作,我们兄弟二人也没有工作,也没有什么其它经济来源,各有两个孩子,都已上学一年,需要很多钱开支,生活十分艰难,根本没有能力修复房子,不修吧人住着心里不踏实。根据我们现在的实际情况,恳请各位在万忙之中抽出一点时间到我家查看一下,以解决我们的实际问题。

  特此申请

  请求人:xx

  20xx年2月24日

《补偿申请书范文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【补偿申请书】相关文章:

用地补偿协议06-01

房屋拆迁补偿协议07-06

土地征用补偿协议05-23

意外死亡补偿协议10-29

征收补偿安置协议06-29

补偿贸易协议08-28

辞职员工补偿协议10-21

婚内出轨补偿协议09-01

房屋拆迁货币补偿协议10-04

补偿申请书范文

  在当今社会高速发展的今天申请书在生活中的使用越来越广泛,申请书是我们平时提出请求的一种书信。为了让您不再为写申请书头疼,以下是小编帮大家整理的补偿申请书范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

补偿申请书范文

补偿申请书范文1

尊敬的燕山大学里仁学院领导:

  我叫xxx,20xx年2月19日出生,家住盐城市盐都区大纵湖镇振兴村六组120号。20xx年1月进入您单位工作至今,担任保洁员,合同为每年一签,最后一次签至20xx年12月。在20xx年9月的一次劳动中,不慎摔裂膝盖髌骨,在家休养6个月。依据劳动合同法和工伤保险等法律规定,请学校考虑到我实际情况,酌情对我进行经济补偿。

  请求事项:

  一、请求支付我工作7年来的经济补偿金4900元。

  [20xx年1月-20xx年12月]

  二、请求支付我因工负伤的各种补偿金共计3500。

  1、治疗费1000元;

  2、伙食补助费1000元;

  3、交通费500元;

  4、护理费1000元。

  三、请求支付我因伤期间由我支付给替代劳动者的报酬4200元。

  受伤非本人蓄意违章、违法,应该属工伤。而且支付给我岗位替换劳动者的报酬不应由我支付。[6个月,每月700元]

  上述费用总计:12400元

  事实和理由:

  一、关于经济补偿金。

  1、我与师范学院之间的劳动关系,应属劳动法及相关法规的调整范围。《劳动法》第2条第2款规定“国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者,依照本法执行。”说明机关、事业组织及社会团体与劳动者存在劳动合同关系。

  2、我自20xx年1月直到今天,一直在您单位工作,虽然合同一年一签,但我在您单位工作年限已有7年,20xx年1月,单位提前解除了本该7月到期的合同而改为1月重新签订,当时并没有给我任何补偿,所以按照下面法律规定,您应该补偿我7个月工资。

  《劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的.年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所除或者终止前十二个月的平均工资。

  劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》劳部发〔1994〕481号第五条规定:“经过劳动合同当事人协商一致,由用人单位解除劳动合同的,用人单位应根据劳动者在本单位工作年限,每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月。工作不满一年的按一年的标准发给经济补偿金”。

  根据上述规定,解除劳动合同,如果是用人单位提出的,必须要依法支付劳动者经济补偿金,如果是劳动者主动提出的,则没有相应规定。

  二、职工发生工伤医疗待遇规定

  单位至今未给予我工伤待遇,不符和下述规定。

  《工伤保险条例》第29条的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。具体包括:

  1、治疗费。

  2、伙食补助费。

  3、交通费。

  4、工资福利。

  5、护理费。对于没有给职工办理工伤保险的企业,这些费用都要按照相应标准由企业支付。

  《江苏省城镇企业职工工伤保险规定》第九条工伤事故发生后,企业应当在15天之内,特殊情况不超过30天,向当地劳动保障行政部门提出工伤报告,申请工伤认定。逾期不报告的,由企业负责按本规定的待遇标准支付工伤费用。

  三、工伤停工留薪期间工资待遇规定

  [工伤保险条例]第三十一条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文2

尊敬县卫生局、农合办领导:

  您们好!我叫xxx、女、苗族、35岁。毕业于沅陵县卫校中医士专业,于通过省乡村医生考试,20xx年通过国家执业助理医师考试。自19担任马底驿村乡村医生工作以来,一直从事我村卫生室疾病预防、妇幼保健、残疾康复、健康教育、计划生育、和常见病、多发病的初级诊治以及诊断明确的慢性病治疗等卫生工作。在工作中严格执行各项工作制度、诊疗常规和操作规程,热情周到地接待并认真负责处理每一位病人,最大程度上避免了误诊误治,群众的满意度高。在实践中不断加强业务理论学习,提高自己业务技术水平,曾多次参加上级_门组织的考核和业务培训,均达合格标准.

  十多年来,本人认认真真工作,踏踏实实做事,从未发生一起医疗事故,也从未同病人发生一起纠纷,在卫生局卫生局、马底驿镇政府、镇农村卫生工作管理站及马底驿村村委的领导下,紧紧围绕农村卫生发展大局,认真开展各项医疗工作,全面贯彻执行各级领导安排和布置的各项任务。20xx年开展农村合作医疗以来,积极协助村干部做好宣传工作,主动向村民介绍新型农村合作医疗内容及补偿办法。

  马底驿村卫生室是卫生局批准,取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构,占地面积70余㎡,建筑面积140㎡,业务用房60㎡;诊断室、治疗室、注射室及药房四室建设齐全并按规定分开;配备有中药柜2个、西药柜4个、病床2床、功能注射台1个、医用消毒柜1个、业务专用电冰箱1台、电脑1台等(已开通宽带)。本卫生室与马底驿村村委会相邻,地处村中心地带,也是周边几个行政村的中心地缘,交通较为便捷,水电设施相对齐全,群众居住非常集中。能及时接诊本村患者,做到小病不出村,基本上缓解了广大村民看病难、看病贵的问题。

  全村所辖人口1952人,20xx年参合人数1300人,20xx年参合人数1452人,20xx年参合人数1755人。人民群众对新型农村合作医疗的`认识逐步增强,参加新型农村合作医疗的热情逐年提高。但近年来大部分群众反映门诊及日常小病得不到补偿,一些困难家庭的慢性病患者治疗有相当大的经济压力,甚至有的患者不能接受常规治疗,因此广大群众对开展农村合作医疗门诊定点补偿的愿望十分迫切。

  综合以上所述情况,特此申请在马底驿村卫生室设立新型农村合作医疗门诊补偿点,迫切希望领导研究批准!

  20xx年2月24日

补偿申请书范文3

  申请人:____

  被申请人:____

  法定代表:____

  申诉请求:____

  一、依法裁决被申请人现金支付申请人未与劳动者订立书面劳动合同20____年9月8日到20____年10月9日双倍工资计20xx元;

  二、依法裁决被申请人现金支付申请人一个半个月工资的经济补偿金计4469元;

  三、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年9月和20____年1月至2月单位应缴纳社会劳动保险费1650元

  四、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年9月至20____年3月加班工资元(112小时元/小时倍=)

  五、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年12月1日至20____年3月5日工资元

  六、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年1月至2月的住房公积金200元(每月100)

  七、依法裁决被申请人现金支付申请人20____年年终奖2750元。合计金额:元

  事实与理由:

  申请人于20____年09月08日起与被申请人建立劳动关系,当时被申请人口诉试用期为一个月,工资为20xx元;第二个月转正后每个月工资为2500元。直至10月9日为止,被申请人都没与申请人签定书面劳动合同,被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险。

  现根据《劳动合同法》第八十二条规定用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍工资。因此被申请人应该支付日到日工资计20xx元;根据《劳动合同法》第四十七条规定:经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿,计4469元(一年半)被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险,单位应缴纳社会劳动保险费为劳动者实收工资的20%共计1650元。被申请人未按时支付20____年12月1日至20____年3月5日工资元和年终奖一个月工资2750元。

  被申请人没有为申请人缴纳20____年1月至2月住房公积金200元。根据劳动部《关于印发<工资支付暂行规定>的'通知》,应按以下标准支付工资:用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资;因此被申请人现金支付申请人20____年9月至20____年3月加班工资元(112小时元/小时倍=)

  申请人:____(签名或签章)

  ____年____月____日

补偿申请书范文4

  各位领导:

  关爱弱势群体,共建和谐社会,就本单位社会化管理我们共同提出我们的要求,我们自20xx年到本单位以来直至今日,应上的各类保险,因各种原因一直未能得到落实,现今本单位社会化管理正在稳步推进,我们也欢迎和支持社会化管理早日完成,这不仅关系到单位正规化建设也关系到我们个人切身利益,为了避免日后与挂靠单位或本单位的扯皮纠纷,我们想将20xx年之前单位未能为我们个人补交的.保险,现在以现金的形式补偿给我们,就我们个人而言保险才是我们个人将来的保障,因社保管理制度等原因,补缴保险已经是不太可能了,只有现金补偿是最好的方法。

  望领导给予考虑

  申请人:

  20xx年8月5日

补偿申请书范文5

  xx公司人事行政办公室:

  因公司搬迁至xxx地,劳动合同订立时所依据的客观情况(工作地点)发生重大变化,致使劳动合同无法履行,且公司与我们协商未能就变更劳动合同内容达成协议的。根据《劳动合同法》第四十条第三项规定,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。另《劳动合同法》第四十六条第三项规定,应当向劳动者支付经济补偿。并按照《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的.标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。依据《劳动合同法》相关规定,要求公司依法与我解除劳动合同,并按照法律规定进行经济补偿。

  特此申请

  20xx年2月24日

补偿申请书范文6

x局:

  我是xx局所属企业的会计xx。

  20xx年,由于发现企业短款,向上级领导汇报后,我的处境更加艰难。20xx年,我服从检疫局人事处的安排,调入检疫局所属企业华津进出口商品服务公司工作。调入之时,被降了工资和多项福利待遇。调入之后又被增加超负荷的工作量。长期以来,国家的物价多次涨,全民长工资。而我没享受过一分钱的长价待遇,甚至连工龄工资都不能长!造成我精神压抑,生活困难!

  现在,我申请补偿。

  一、在职期间:(20xx年4月_20xx年9月,共计xxx个月。)被直接减少部分:

  1、每月被降工资300、通信费50、水费20、洗衣费60、理发费个月约29xxx元;

  2、企业内部发放的节日补助:四大节日(五一、八月十五、元旦、春节),(原每次xxx元,现每次xxx元)每年4次,五年共计4xxx元;

  3、上级部门(机关中心、局工会)在四大节日发放的.实物及购物卡等。合计每次xxx元,每年4次,五年共计10xxx元。

  4、加班费:”xxx人“都有。每月xxx元。五年共计7xxx元。

  5、工作服:全局职工包括临时工都有。每年1xxx元。共5xxx元。

  二、额外增加的马慧云会计的工作(20xx年5月__20xx年12月共xxx个月)每月xxx元共31xxx元。

  三、额外增加的口岸卫技收费员工作(20xx年5__12月)8个月每月900(1000-100),共7xxx元。

  四、20xx年10月之前享受正式职工的半奖每月xxx元。xxx个月42xxx元;年底双新七年7xxx元。共49xxx元。

  六、20xx年__20xx年期间国家物价上涨,全民长工资,本人一分没长。五年xxx元,共32xxx元。

  七、长期一人担任两个企业会计兼出纳员工作,并且保管银行预留印鉴的风险管理费。每户每月xxx元,xxx个月,共13xxx元。

  八、对退休后的影响:

  1、暂按每月影响退休金xxx元计算:中国人平均寿命72岁,22年共105xxx元。

  2、……

  合计:贰拾九万贰肆仟肆百捌伍拾元整。294xxx元。

  请批准

  20xx年2月24日

补偿申请书范文7

海口市美兰区灵山镇片区旧改拆迁办公室:

  海南恒盛龙实业有限公司于20xx年注册成立,公司地点位于海榆大道灵山镇98号,公司主要经营废品收购,公司场地于20xx年与灵山镇群山一队租用,面积8亩,公司经营了五年,解决了二十二个农民就业,运转正常。公司场地现里尚存槽钢、铁管、角铁等约200吨,废铁约500吨。

  我们公司经营场地属于灵山镇片区旧改范围内,属被拆迁单位,我们单位对拆迁完全同意,坚决支持,只要求拆迁办对公司被拆迁的各项补偿要符合事实,合情合理地补偿,以免造成我公司的太大损失就行了。具体的要求如下:

  一、我公司经营场地8亩,原来是一块低娃地,后来我们填土平整5300立方,每立方花了25元,共花了xx元。

  二、在场地内建设配套设施:打口径井一个,花了xx元;装电入户花了xx元;购买三相电线300米花了xx元;种树8棵,现值元;共xx元。

  三、现公司场地上存放的'废钢废铁共700吨要搬迁,装车费、运输费每吨共需元,共需元。

  四、我们公司经营有效期还有七年,现公司场地被拆迁后,我们还要找地租用经营,估计要用6个月的时间才能找到地,在找地期间,公司22名合同工每人每月要发放生活费元,6个月共要发放生活费元。

  五、公司砖铁结构房平方,按评估价每平方xx元,计xx元,简易房平方,按评估价每平方元,计xx元;围墙平方,按评估价每平方元,计xx元;铁门1个平方,按评估价每平方元,计xx元。公司房产评估价共计xx元。

  以上五项被拆迁造成的损失共xx元。为了让我公司继续保持正常营业,特申请贵办派人深入调查核实、评估,给我们合情合理地补偿,恳请审批!

  特此申请!

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文8

尊敬的经理:

  作为一名在酒店工作了大半年的员工,我对酒店有着一种格外亲切的感觉。每一个人在他年轻的时候,都有很多第一次,我当然也不例外。

  我的第一份工作是在酒店,我最青春的三年也是在酒店度过的。在这里,我学会了很多东西,能够跟同事们在一起工作,我觉得很开心,这里的每一位都是我的大哥大姐,我的叔叔阿姨,是他们教给了我在学校里面学不到的知识,如何为人、如何处事、如何工作……在酒店里,领导们也对我十分的关心,从刚进入酒店开始,我就感受到从上至下的温暖。因为我是酒店里年龄还一般,还不算小,也从来没有在这么大的集体里生活过,自然而然的,心里面就会产生一种被呵护的感觉。这是一种以前在集体里未曾有过的感觉,很温馨,很自豪,而且它一直陪伴着我,直到我离开……

  但这种感觉不会随着我的`离开而走远,我想我永远也不会忘记,毕竟我曾经生活在一个温暖而又温馨的集体里。还记得第一次跟您近距离接触和认识是在xx年xx月xx日。随着时间的流逝,斗转星移,您多年积累的工作经验与个人才华也得到充分的施展。您是我们酒店的经理。

  在我上班之前,制定了一系列的政策与方针,重新定位了酒店的经营策略,不断地尝试新的机制与奖励、分配办法,力争让酒店的经济效益不断迈上新高,也让酒店员工的福利待遇如芝麻开花一般节节高樊。这才是为员工谋利益的举动,这才是一位被员工在心里面所认可的经理。

  而我,作为这个集体的一份子,更加感觉到您对员工的关心与培养。您肯定想到,酒店要想在竞争激烈的社会中立于不败之地,人才的培养与发展是不可忽视的环节之一。由于我自身能力的不足,近期的工作让我觉得力不从心,所以想公司提出了辞呈,忘领导批准。

敬礼!

  20xx年2月24日

补偿申请书范文9

  一、关于当事人基本情况部分

  (一)申请再审的当事人,列为“再审申请人”。被申请方列为“被申请人”,未提出再审申请或者未被列为被申请人的原审其他当事人按照其在一审、二审中的诉讼地位依次列明,如“一审原告、二审被上诉人”。对不予受理裁定申请再审的案件,只列再审申请人。

  (二)“再审申请人”、“被申请人”后的括号中按照“一审原告、反诉被告/或一审被告、反诉原告、二审上诉人/或二审被上诉人”列明当事人在一审、二审中的诉讼地位。

  (三)当事人名称变化的,在名称后加括号注明原名称。

  (四)当事人是自然人的,列明姓名、性别、民族、出生日期、职业、住址;自然人职业不明确的,可以不表述;外国籍或港澳台地区的自然人,应注明其国籍及所处地区。当事人是法人或者其他组织的,列明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。

  (五)当事人是自然人的,住址写为“住(具体地址)”;当事人是法人或者其他组织的,住所写为“住所地:(营业执照上载明的住所)”。

  当事人住址或住所在市辖区的,写为“xx省(直辖市、自治区)xx市xx区(具体地址)”;当事人住址或住所在市辖县、市辖县级市的,写为“xx省(直辖市、自治区)xx县(市)(具体地址)”,不写所在地级市(地区)。如有两个以上当事人住址相同,应当分别写明,不能用“住址同上”代替。

  (六)法人或者其他组织的法定代表人或主要负责人写为“法定代表人(或负责人):xxx,该公司(或厂、村委会等)董事长(或厂长、主任等职务)”。

  法人或者其他组织的工作人员受所在单位委托代为诉讼的,写为“委托代理人:xxx,该公司(或厂、村委会等)工作人员(可写明职务)”。

  委托代理人是当事人的近亲属或者当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民的,写为“委托代理人:xxx,性别,民族,出生日期,职业,住址”。委托代理人是当事人近亲属的,还应当在住址之后注明其与当事人的关系。

  (八)诉讼地位与当事人姓名或名称、代理人姓名之间用冒号隔开。

  (九)一方当事人死亡,其继承人明确表示参加诉讼的,列其继承人为当事人,但应在其后加括号注明其与原当事人的关系。

  二、诉讼请求部分

  (一)本部分首句表述为“依法撤销xxx人民法院的(20xx)x法民x字第xxxx号民事判决”;

  (二)请求依法改判xxx;

  (三)原一、二审的诉讼费用由被申请人承担。

  三、关于申请再审的事实与理由部分

  (一)对于申请再审的事实与理由应当进行总体概括,做到简洁、准确、全面、有逻辑地阐述,并举以相关的证据、法律依据予以辅证。

  (二)申请再审的事实与理由有多个,且分为多级层次的,结构层次序数依次按照“(一)”、“1.”和“(1)”写明,应注意“(一)”和“(1)”之后不加顿号,结构层次序数中的阿拉伯数字右下用圆点,不用逗号或顿号;只有一级层次的,结构层次序数写为“(一)”、“(二)”、“(三)”;有两级层次的,写为“(一)”、“1.”;有三级层次的,写为“(一)”、“1.”、“(1)”。

  (三)在表述申请再审的.法律依据时应表述为“xxx依据《_民事诉讼法》第二百条第x项的规定申请再审”。条、项的序号应用汉字注明,项的序号不加括号。

  四、尾部部分

  (一)致送法院。正文的最后一行后回车另起一行,向右缩进两个汉字的距离,写“此致”,回车另起一行,顶格写“最高人民法院。”

  (二)再审申请人信息。距致送的法院一行文字三个空行后另起一行,写明再审申请人全称“再审申请人:xxx”,最后一个字距页面右边界两个文字的距离。再审申请人为单位的,须加盖公章并保证印模清晰可辨;再审申请人为自然人的,须签名并按手印。

  (三)申请再审时间信息。在落款后另起一行,均用中文大写写明申请再审的时间,如“二0一四年十月十日”,位于“再审申请人:xxx”中间的位置,与前一行的段间距为一行。

  五、几点技术性要求

  (一)为避免引起歧义,申请书中不使用“原审”的表述,应当指出具体审级,如“一审法院”、“二审判决”。

  (二)当事人基本情况部分用全称,其余部分用简称并与原审裁判文书中当事人的简称保持一致,不使用“再审申请人、被申请人”等代称。出现次数很少的当事人不必使用简称。

  (三)第一次引用法律或司法解释的,应写明全称并注明简称,如《_合同法》(以下简称合同法),此后使用该简称不加书名号。引用次数很少的法律或司法解释不必使用简称。

  (四)引用法律法规条文,应当用汉字注明条文序号,如《_合同法》第六十六条。引用司法解释,司法解释条文序号使用汉字的,用汉字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用<_合同法>若干问题的解释(二)》第十条;司法解释条文序号使用阿拉伯数字的,用阿拉伯数字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用<_民事诉讼法>若干问题的意见》第1条。

  (五)五位及五位以上的阿拉伯数字,数字应当连续写,数字中间不加空格或分节号,如123456元;尾数零多的,可以改写为以万、亿作单位的数,如100000元可以写作10万元。一个用阿拉伯数字书写的多位数不能移行。

补偿申请书范文10

各级人民政府:

  本着实事求是,和有关政府对拆迁安置补偿的相关政策及拆迁文件为依据,经本人五年来损失数据考证,要求补偿金额数据如下:

  执照18000元

  人员工资414000元

  原材料损失23500元

  拆除搬运23763元

  机械存放过渡平米x15x12x2168300元

  机械存放超期平米x22x6月613800元

  不能生产损失150000元

  设备折旧(420500+52200)x70%330890元

  合计1742253元

  特此申请

  20xx年2月24日

补偿申请书范文11

  申请人(房屋场地承租人):_________

  负责人:_________

  被拆迁人(房屋场地出租人):_________

  拆迁人:_________

  拆迁补偿与安置事由简介:

  __年__月,申请人__。

  上述事实有租赁合同、医院批文、营业证照、证人证言、附表一、附表二等为证。

  请求事项:

  1、请求支付安神精神病院拆迁搬迁补助费0.9万元。

  2、请求支付承租房屋场地期间,增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用共计28万元。以上各项费用清单详见附表3.

  3、请求支付安神精神病院由于拆迁造成的停业损失共计49万元。

  4、请求支付安神精神病院临时安置补助费11.52万元。

  5、请求支付经营期间的广告费用投入共计8.5万元。

  6、请求支付由于拆迁造成的医疗设备的拆装、调试、校准(_光机、B超、心脑电图、化验设备、宽带)等费用约0.6万元。7请求为我院指定划拨医院用地4亩作为对我医院的拆迁安置补偿。

  具体事实理由和法律依据:

  1、请求支付安神精神病院搬迁补助费0.9万元。《城市房屋拆迁管理条例》第三十一条拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费。

  由于我医院属于精神病院,属于特殊中的特殊行业,实行房屋产权调换多有不便,为了支持国家旧城改造和新亮美工程这一利国利民的公益事业,我院打算自行安排办公和住院处所,请求拆迁人将搬迁补助费0.9万元一次性支付我院,因为我医院是被拆迁房屋的承租人即直接使用人,依照国家法律规定被拆迁房屋的搬迁补助费应支付给直接使用人。

  2、请求支付承租期间,增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用共计28万元。

  以上各项费用清单见附表3. 《城市房屋拆迁管理条例》第二十六条拆迁公益事业用房的,拆迁人应当依照有关法律、法规的规定和城市规划的要求予以重建,或者给予货币补偿。安神精神病医院是一个面向全社会的公益事业单位,为巴彦淖尔的和谐与稳定,为巴彦淖尔人民的生命健康和安全做出了应有的贡献。

  同时也为安排下岗人员、促进再就业提供了岗位和机会。安神精神病医院作为承租人与出租人杜耀山签订了五年的租赁合同,并经出租人同意对所租房屋增建、添建了附属设施(厕所、水房、界墙、走廊、锅炉房、院墙加高等),对房屋内部结构进行了改造,并对房屋进行了内外装饰装璜共花费28万元(含工钱)。

  恳请各位领导以天下为公,善待公益事业,公平安置补偿,让精神病人病有所医,让医院经营管理者的投入得到应有回报,让社会得到和谐安定。让人民健康有保障,让社会和谐有基础,让下岗人员有饭吃。

  3、请求支付安神精神病院停业损失补偿共计49万元。按照《城市房屋拆迁管理条例》第三十三条因拆迁非住宅房屋造成停产、停业的,拆迁人应当给予适当补偿。

  首先,本医院是一个营利性的公益事业单位,年接待病人20xx人次,日常住院病人20人左右,根据过去几年接待病人的情况来看,月收入在3.5万元人民币。由于拆迁会造成我院停业至少6个月(需重新找合适的地方、安排后勤吃住、安装安全防范和隔离监护设施等);再加上,医院搬迁给病人和广大患者带来极大的不便,该找的找不见,找见的也由于医院条件发生变化(吃住、安全、监护)不愿住院接受治疗,所以还需重置上述医疗、护理、安全监护以及吃住等医疗服务设施和条件,我院在20xx年建院时花费3个月的时间、耗费资金28万元,包括对房屋的结构改造,装修、添建安全防护装置等。

  总之,这次拆迁对我院造成的停业损失是巨大的,损失达到49万元。

  4、请求支付安神精神病院临时安置补助费11.52万元。《城市房屋拆迁管理条例》第三十一条第二款,在过渡期限内,被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的,拆迁人应当支付临时安置补助费。作为承租人的`安神精神病院是拆迁房产的使用人,由于行业特殊,要求自行过渡安置,按照拆迁条例“谁使用补偿谁”的原则,依其实际承租使用的面积(所租房屋建筑面积1049.35平方米,占地总面积2752.73平方米),安神精神病医院应当获得临时安置补助费11.52万元。

  5、经营期间的广告投入费用共计8.5万元。请求政府考虑我精神病医院的行业特殊性和为社会的和谐安定所做的贡献,以及拆迁给我医院造成的损失,合理支付广告费用投入。

  6、设备拆装、调试、校准(X光机、B超、心脑电图、化验设备、宽带)等费用约0.6万元。《内蒙古自治区城市房屋拆迁管理条例》第39条“…..被拆除非住宅房屋使用人因设备拆装、搬迁所需要的费用,由拆迁人付给一次性补助费。”

  7、请求政府以天下为公,以社会和谐为己任,善待公益事业,为我院指定划拨医院用地4亩作为对我医院的拆迁安置补偿。

  申请人:___

  负责人:___

  ___年___月___日

  附:

  1、租赁前杜耀山养殖场平面图(附一);

  2、租赁后安神精神病院平面图(附二);

  3、增建、添建房屋及其附属设施、结构改造、装饰装潢及雇佣劳工报酬等各项费用清单(附表三);

  4、政府批文;

  5、租赁合同;

  6、营业执照;

  7、证人证言

  8、第十三条拆迁人与被拆迁人。

补偿申请书范文12

  致:__________________监理有限公司

  兹有我施工单位施工的__________________工程,在20____年____月____日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。

  经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于20____年____月____日正式停工待命。为了保证复工后的`正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

  停工期间发生的费用及损失如下:

  1、施工人员的误工费;

  2、项目部管理人员的管理费;

  3、机械设备的闲置费;

  4、材料损失的补偿费。

  我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

  申请人:______

  20____年____月____日

补偿申请书范文13

  申诉人:xxx

  电话:xxx

  住所地:xxx

  被诉人:xxx有限公司

  法定代表人:xxx

  住所地:xxx

  仲裁请求:

  由被诉人承担经济补偿金7000元。

  事实与理由:

  申诉人于20xx年到被诉单位上班,从事专业的拉丝工作,合同每年一签,合同约定每月保底工资是1000元,到了20xx年6月30日,被诉人关闭了拉丝车间,要求申诉人到另一个车间参加劳动,可是申诉人根本不会操作,无法适应新的工种。因此,正在履行的劳动合同发生了的变更,改变了原有工种,造成了劳动合同中止。

  根据国家劳动法规定:劳动者不能胜任新的工作,经过培训也不能胜任工作的,由用人单位解除劳动合同的.,应给予经济补偿金。补偿标准为按职工在本企业的工作年限,每工作一年支付一个月工资,现在申诉人在公司已经工作了6年,应得到7个月的平均工资。即7*1000元=7000元的补偿金。在签订劳动合同后,被诉方一直没有给申诉人办理社会保险,损害了申诉人的合法权益。劳动法规定:建立用工关系,必须要签订合同和办理社会保险。原劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法(劳动部1994年12月3日发布)》第十条规定:用人单位解除劳动合同后,未按规定给予劳动者经济补偿的,除全额发给经济补偿金外,还须按该经济补偿金数额的百分之五十支付额外经济补偿金。2、未依法为劳动者缴纳社会保险费的;用人单位未缴纳社会保险费或者缴纳标准低于法定标准的,均为未依法为劳动者缴纳社会保险费,申请人可以要求解除劳动合同,中止劳动关系。至此,被申诉人与申诉人解除劳动关系,必须给予经济补偿金。

  综上所述,申诉人根据有关规定,享有仲裁请求所述的权利。为了维护申诉人的合法权益,特向仲裁委员会委申请仲裁,请依法公正裁决。

  xx市劳动争议仲裁委员会

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文14

尊敬的领导:

  我很遗憾由于自己的一些个人原因的影响使得自己无法再为公司做出相应的贡献。因此,在这个时候向学校正式提出辞职。

  来到公司也已经大半年了,在这段时间里得到了学校各位同事和领导的多方帮助,我非常感谢各位同事和领导。正是在这里我有过欢笑,也有过泪水,更有过收获。学校平等的人际关系和开明的工作作风,以及吴老师、朱老师的关心一度让我有着找到了依靠的感觉。在不久之前我还在庆幸自己被这个集体接受,并认为能在这里发挥自己的才能,实现自己的价值,但是现实是讽刺的,由于自身与家庭种种原因我不得不选择离开。

  我是一个独在异乡的女孩子,身边没有亲人使得父母很是放心不下,所以父母一直想让我回家,在家里给我找了个文职的工作,星期一到星期五上班。虽然工资待遇都没办法跟小院士相比,但毕竟家在那里。在外面待久了我也很羡慕那些一回到家就有热腾腾的.晚餐吃、能看见家人宠溺的笑的同事。

  我想家也很舍不得陪伴我一起成长的你们,所以我很矛盾,因为选择离开,无疑是辜负了您和学校对我的期望.经过几天的思想斗争和慎重考虑,今天我终于鼓起勇气写了这封辞职信,就像我鼓起勇气选择的人生道路。希望您原谅我。我是怀念这三尺讲台的,能为小院士效力的日子不多了,我一定会把好自己最后一班岗,做好自己的本职工作。

  在这里我只能对你们说句对不起。

  我希望公司领导能在百忙之中抽出时间受理我的离职事项。

  感谢诸位在我在公司期间给予我的信任和支持,并祝小院士越来越好。所以有同事和朋友们在工作和活动中取得更大的成绩。

敬礼!

  请求人:xx

  20xx年2月24日

补偿申请书范文15

柞水县住房建设局:

  兹有申请人xxx,男,汉族,城镇居民,住xxx。房屋是八十年代修建的,由于当时的资金困难,防震意识淡薄,导致结构及其的.不合理:首先是各层都没有打圈梁,楼板直接架在砖墙上,上下水都在外面,电线路也是明路,也已老化,造成各处都有隐患,一直现在多处出现裂缝,房顶漏水,一到冬季水管冻裂没有水吃,线路老化已发生多次断电失火等情况,房屋已成危房,如遇到什么情况,马上就倒塌的可能,综上所述绝不是骇人听闻而是事实,它严重的威协着我们全家的生命安全和财产的损失。我们家共有10口人,都住在一个楼上,父母已年过花甲,身体也不好,父亲是眼睛残疾人,原是农民都没有工作,我们兄弟二人也没有工作,也没有什么其它经济来源,各有两个孩子,都已上学一年,需要很多钱开支,生活十分艰难,根本没有能力修复房子,不修吧人住着心里不踏实。根据我们现在的实际情况,恳请各位在万忙之中抽出一点时间到我家查看一下,以解决我们的实际问题。

  特此申请

  请求人:xx

  20xx年2月24日